Allgemeine Geschäftsbedingugen (AGB)

§ 1 Vertragsgegenstand & Geltungsbereich

(1) Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen der Schnips! IT & Service GmbH (nachfolgend „Auftragnehmer“) und ihren Kunden über die Erstellung von Internetauftritten wie Webseiten oder Online-Shops sowie sonstigen Softwareprojekten oder IT-Dienstleistungen. (2) Sofern nicht explizit und schriftlich eine abweichende Vereinbarung(z. B. ein Werkvertrag) getroffen wurde, werden Verträge als Dienstleistungsverträge geschlossen. (3) Wartungs- und Supportleistungen sind nicht Bestandteil der Entwicklungsverträge und bedürfen einer gesonderten vertraglichen Vereinbarung.

‍

§ 2 Leistungen von Drittanbietern

(1) Verträge mit Drittanbietern (z. B. Hosting-Provider, Domain-Registrare, Plugin-Anbieter)werden auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden vermittelt. (2) Der Auftragnehmer handelt hierbei lediglich als Vermittler. Der Vertrag kommt direkt zwischen dem Kunden und dem Drittanbieter zustande. Die Abrechnung erfolgt gemäß gesonderter Vereinbarung.

‍

§ 3 Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Der Kunde ist verpflichtet, alle zur Projektdurchführung notwendigen Materialien (Texte, Bilder, Logos, Zugangsdaten etc.) zeitnah und in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. (2) Entwicklungsverzögerungen, die durch verspätete oder unvollständige Lieferung von Materialien durch den Kunden entstehen, hat der Auftragnehmer nicht zu vertreten. Vereinbarte Fristen verschieben sich automatisch um den Zeitraum der Verzögerung.

‍

§ 4 Abnahme und Fertigstellung

(1) Nach Abschluss der vereinbarten Leistungen zeigt der Auftragnehmer dem Kunden die Fertigstellung an. (2) Die Leistung gilt als automatisch abgenommen, wenn der Kunde nicht innerhalb von 14 Tagen nach dem mitgeteilten Fertigstellungstermin schriftlich (E-Mailgenügt) begründete Einwände erhebt oder Mängel rügt.

‍

§ 5 Nutzungsrechte & Quellcode

(1) Der erstellte Quellcode bleibt grundsätzlich im Eigentum des Auftragnehmers, sofern keine abweichende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde. (2) Eine Herausgabe des Quellcodes erfolgt nicht, es sei denn, dies wurde explizit schriftlich vereinbart. Der Kundeerhält ein einfaches Nutzungsrecht am fertigen Produkt für den vertraglich vorgesehenen Zweck. (3) Der Auftragnehmer ist berechtigt, fertiggestellte Projekte als Referenz zu Werbezwecken zu nutzen (z. B. auf der eigenen Website), sofern der Kunde dem nicht explizit schriftlich widerspricht.

‍

§ 6 Haftungsausschluss & -begrenzung

(1) Der Auftragnehmer haftet nicht für Datenverluste oder Serverausfälle, die nicht durchdirektes Verschulden des Auftragnehmers verursacht wurden. (2) Für Fehler, Sicherheitslücken oder Datenverluste, die durch automatische Systemupdates von Fremdsoftware (z. B. CMS-Core, Plugins, Themes) oder durch Verschulden von Drittanbietern entstehen, ist die Haftung ausgeschlossen. (3) Bei nachgewiesener grober Fahrlässigkeit ist die Haftung des Auftragnehmers auf maximal 50 % des jeweiligen Auftragsvolumens begrenzt. (4) Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

‍

§ 7 Vergütung & Zahlungsbedingungen

(1) Die Abrechnung erfolgt monatlich nach tatsächlichem Aufwand auf Basis der vereinbarten Stundensätze (Dienstleistungsvertrag). (2) Bei größeren Projekten wird eine unverbindliche Abschätzung des Gesamtvolumens im Angebot abgegeben. Mit Auftragserteilung ist eine Abschlagszahlung in Höhe von 25 % des geschätzten Auftragsvolumens als Anzahlung fällig. (3) Sämtliche Nutzungsrechte verbleiben bis zur vollständigen Abnahme und Bezahlung aller Forderungen im Besitz des Auftragnehmers.

‍

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. (2) Gerichtsstand ist, sofern gesetzlich zulässig, der Sitz des Auftragnehmers. (3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.